Обзор постановлений ФАС СКО с 30 декабря 2011 года по 12 января 2012 года

Обзоры документов, введенных в информационный банк

КонсультантАрбитраж: ФАС Северо-КавказскогоОкруга

с 30 декабря 2011 года по 12 января 2012 года

КОНКУРСНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.01.2012 по делу N А53—5126/2010

Обстоятельства: Определением конкурсный управляющий должника отстранен от занимаемой должности.

Решение: Определение отменено, в удовлетворении жалобы на действия конкурсного управляющего отказано, поскольку неточности при отражении результатов голосования вызваны технической ошибкой и не причинили кредиторам убытков, утверждения о недостоверности представленной оценки и возможность причинения действиями управляющего убытков не доказаны.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А63—5970/2009

Обстоятельства: Определением отказано в замене саморегулируемой организации и конкурсного управляющего, поскольку само по себе привлечение его к административной ответственности не является основанием для отстранения от исполнения обязанностей. Нарушение сроков проведения собрания кредиторов в процедуре наблюдения не нарушило права и законные интересы кредиторов.

Решение: Определение оставлено без изменения.

ПРОИЗВОДСТВО ПО ПЕРЕСМОТРУ СУДЕБНЫХ АКТОВ АРБИТРАЖНЫХ СУДОВ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 10.01.2012 по делу N А18—1030/2009

Требование: Об отмене судебного акта в связи с неопровержением правомерности утверждения отчета конкурсного управляющего и завершения конкурсного производства в отношении должника.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку необосновано влияние вопроса о вступлении в силу судебных актов, принятых в отношении должника, на пополнение его конкурсной массы.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—47327/2009

Обстоятельства: Определением отказано в пересмотре судебного акта по новым обстоятельствам. Новыми обстоятельствами по делу о признании недействительным постановления администрации заявитель считал отмену приговора районного суда и прекращение производства по уголовному делу.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—17180/2011

Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба оставлена без движения в связи с нарушением требований п. 3 ч. 4 ст. 260 АПК РФ, а именно: не приложением документов, подтверждающих направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—17179/2011

Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба оставлена без движения, в связи с отсутствием документа, подтверждающего направление или вручение лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—17176/2011

Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба оставлена без движения в связи с нарушением требований п. 3 ч. 4 ст. 260 АПК РФ, а именно: не приложением документов, подтверждающих направление или вручение другим лицам, участвующим в деле, копии апелляционной жалобы и документов, которые у них отсутствуют.

Решение: Определение оставлено без изменения.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ПРАВ НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО И СДЕЛОК С НИМ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.12.2011 по делу N А32—28197/2010

Требование: О признании незаконным отказа в государственной регистрации договора аренды земельного участка и обязании произвести его регистрацию.

Обстоятельства: Отказ мотивирован непредоставлением обществом на регистрацию документов, подтверждающих право собственности на расположенные на участке объекты недвижимого имущества.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку объявление о намерении администрации предоставить участок обществу опубликовано после оформления акта о выборе участка.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А63—1016/2011

Требование: О признании недействительным зарегистрированного права краевой собственности на нежилые помещения.

Обстоятельства: Заявитель полагал, что регистрация осуществлена на основании недостоверных сведений об объекте недвижимости и без соответствующих правоустанавливающих документов.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку избран неверный способ защиты нарушенного права, так как на момент рассмотрения спора государственная регистрация права краевой собственности на спорные нежилые помещения погашена, право собственности зарегистрировано за другим лицом.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А63—2121/2011

Требование: О признании незаконным отказа в государственной регистрации договора аренды нежилого помещения и возложении обязанности осуществить регистрацию договора.

Обстоятельства: Общество ссылалось на неизвещение его о необходимости представить дополнительные документы для подтверждения соответствия заявленной на регистрацию сделки положениям закона.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку судами не исследована взаимосвязь между неполучением уведомления и отказом в регистрации, не рассмотрен вопрос о возможности устранения оснований, послуживших препятствием для регистрации.

АРЕНДА ЗЕМЛИ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 30.12.2011 по делу N А25—177/2011

Требование: О взыскании долга по договору аренды земельных участков и пени за просрочку платежа.

Обстоятельства: Арендодатель полагал, что арендатором не исполняются обязательства по договору в части внесения платы за пользование арендованными земельными участками.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку подтверждено невнесение арендатором платежей по договору.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.12.2011 по делу N А63—10387/2010

Требование: О взыскании задолженности по договору аренды земли.

Обстоятельства: Предприниматель оставил претензию комитета с предложением погасить образовавшуюся задолженность без удовлетворения в связи с несогласием с размером задолженности.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку обоснованность применения в расчете суммы иска базовой ставки арендной платы за один квадратный метр площади в отношении спорного участка, обремененного сервитутом в интересах муниципальных предприятий, не была проверена.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А22—1529/2010

Требование: О признании ничтожными договоров аренды земельных участков, применении последствий недействительности сделок.

Обстоятельства: Арендатор полагал, что у арендодателя отсутствовали полномочия по передаче в аренду земельного участка.

Встречное требование: Об обязании к устранению препятствий в пользовании асфальтовым покрытием, взыскании арендной платы.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не дана оценка оспариваемым сделкам на предмет их заключенности, выпискам из ЕГРЮЛ, свидетельству на право владения (пользования) земельным участком.

АРЕНДА ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 29.12.2011 по делу N А15—48/2011

Требование: О взыскании долга по арендной плате и коммунальным услугам.

Обстоятельства: Арендодатель полагал, что арендатор необоснованно уклонялся от возврата имущества по акту приема-передачи в том состоянии, в котором он его получил, и от внесения арендных платежей.

Решение: Требование удовлетворено в части, поскольку арендатор обязан оплатить использование нежилых помещений после прекращения договора аренды до их возврата арендодателю. В остальной части отказано в связи с незаключенностью дополнительных соглашений об увеличении размера арендной платы.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—10167/2011

Требование: О взыскании задолженности по договорам аренды основных средств.

Обстоятельства: Арендодатель ссылался на ненадлежащее исполнение арендатором обязанности по внесению платежей и отсутствие должного реагирования на претензию о добровольной ее выплате.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт наличия задолженности подтвержден.

УБЫТКИ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А63—5411/2010

Требование: О взыскании ущерба в виде стоимости похищенного имущества.

Обстоятельства: Истец полагал, что ущерб причинен в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору на оказание охранных услуг.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт хищения имущества истца на заявленную сумму по вине ответчика подтвержден.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—9120/2011

Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ за незаконное использование товарного знака при введении в оборот товара.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт совершения правонарушения не доказан.

ЗАЧЕТ И ВОЗВРАТ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—3009/2011

Требование: О признании недействительным решения налогового органа.

Обстоятельства: Налоговый орган отказал в возврате излишне уплаченных сумм налога в связи с пропуском установленного п. 7 ст. 78 НК РФ трехлетнего срока.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не определено время, когда налогоплательщик узнал или должен был узнать об излишней уплате налога.

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЭКСПЕРТИЗА

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—2873/2011

Требование: О взыскании: 1) Затрат по муниципальному контракту и дополнительному соглашению; 2) Неустойки, убытков.

Обстоятельства: Истец ссылался на оставление ответчиком без удовлетворения претензии об устранении недостатков в проектно-сметной документации или возвращении полученных денежных средств.

Решение: 1) Требование удовлетворено, поскольку доказано, что ответчик ненадлежащим образом исполнил свои обязательства; 2) В удовлетворении требования отказано, поскольку использование истцом проектной документации по назначению невозможно, результат работ не достигнут.

ПОЛНОЕ ТОВАРИЩЕСТВО. ТОВАРИЩЕСТВО НА ВЕРЕ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—24045/2010

Требование: О взыскании стоимости части имущества товарищества.

Обстоятельства: Участник товарищества ссылался на неверный расчет его доли в складочном капитале.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку товарищество обязано выплатить участнику стоимость части имущества, соответствующей его доле в складочном капитале.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРЕБЫВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН ИЛИ ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—15886/2011

Требование: Об отмене постановлений о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 18.15 КоАП РФ за привлечение к трудовой деятельности в РФ иностранных граждан без разрешения на работу.

Решение: Требование удовлетворено. Общество освобождено от ответственности в связи с малозначительностью правонарушения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.12.2011 по делу N А63—3397/2011

Требование: О признании незаконным и отмене постановления миграционной службы.

Обстоятельства: Оспариваемым актом общество привлечено к ответственности за привлечение к трудовой деятельности иностранного гражданина Республики Азербайджан при отсутствии у него надлежащим образом оформленного разрешения на работу.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт ненадлежащего извещения о времени и месте рассмотрения дела об административном правонарушении не подтвержден. Назначение максимального размера штрафной санкции признано необоснованным.

ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—1316/2011

Требование: О взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг.

Обстоятельства: Аэропорт ссылался на частичную оплату обществом услуги по наземному обслуживанию пассажиров, багажа, почты и грузов на внутренних российских рейсах, на рейсах ближнего зарубежья и на международных рейсах.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку при расчетах за спорные услуги общество правомерно, руководствуясь п. 22 ч. 2 ст. 149 НК РФ, не уплачивало аэропорту сумму НДС.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—1164/2011

Требование: О взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг электросвязи.

Обстоятельства: Во исполнение договора оператор оказал абоненту услуги по предоставлению доступа к сети Интернет, однако последним оплата не произведена.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку установлено наличие задолженности по оплате предоставленных услуг и отсутствие доказательств ее погашения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А25—593/2011

Требование: О взыскании задолженности по договору возмездного оказания услуг, расходов по оплате государственной пошлины.

Обстоятельства: Исполнитель оказал предусмотренные договором консультационные услуги, направленные на повышение эффективности системы управления заказчика. Заказчик от оплаты услуг отказался.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт наличия задолженности подтвержден. К остальной части требований применен срок исковой давности.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА (НАРУШЕНИЯ ТАМОЖЕННЫХ ПРАВИЛ)

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А53—10186/2011

Требование: О признании незаконными постановлений и решений о привлечении к ответственности по ч. 1 ст. 16.3 КоАП РФ за непредставление деклараций о соответствии на товары.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку на дату составления протоколов и на дату привлечения предпринимателя к ответственности товары исключены из перечня объектов, на которые необходимо представление декларации о соответствии.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЙ СБОР. РАСХОДЫ ПО СОВЕРШЕНИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—8156/2011

Обстоятельства: Определением уменьшен исполнительский сбор, поскольку неисполнение заявителем требований исполнительного документа в установленный для добровольного исполнения срок было вызвано наличием объективных препятствий, а именно отсутствием денежных средств, достаточных для погашения требований. В приостановлении исполнительного производства отказано.

Решение: Определение оставлено без изменения.

ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ТОВАРОВ. ТАМОЖЕННАЯ СТАТИСТИКА

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—54079/2009

Требование: О признании недействительными решения и требования таможенного органа.

Обстоятельства: После выпуска товара таможенный орган провел проверку достоверности заявленных при таможенном оформлении товара сведений и классифицировал спорный товар по другому коду ТН ВЭД в связи с чем выставил требование об уплате таможенных платежей.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку не доказана обоснованность классификации товара по коду ТН ВЭД, отличному от кода, заявленного обществом.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—3510/2010

Требование: О признании недействительными решения и требования таможенного органа.

Обстоятельства: Таможенный орган провел проверку достоверности заявленных при таможенном оформлении товара сведений и классифицировал спорный товар по другому коду ТН ВЭД России в связи с чем выставил требование об уплате таможенных платежей.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку товар является неотъемлемой частью комбайна и не используется самостоятельно для выполнения производственной функции.

ДАРЕНИЕ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—36780/2010

Требование: О взыскании задолженности по соглашению об участии в социально-экономическом развитии муниципального образования.

Обстоятельства: Администрация полагала, что по соглашению является одаряемым лицом в связи с чем выставила обществу претензию, в которой предложила оплатить образовавшуюся задолженность. Общество в установленный в претензии срок задолженность не погасило.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку общество обязалось сделать пожертвование в пользу фонда, а не администрации, то есть одаряемым лицом по соглашению является не администрация, а фонд.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ НУЖДЫ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—35707/2010

Требование: О признании недействительными торгов в виде открытого аукциона, муниципального контракта, применении последствий недействительности сделки.

Обстоятельства: Прокурор полагал, что при проведении аукциона допущены нарушения, которые привели к ограничению количества участников размещения заказа и к неэффективному использованию бюджетных средств.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку отсутствуют сведения о нарушении сделкой интересов муниципального образования, получившего товар по цене, соответствующей условиям аукционной документации, либо интересов иных лиц.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—1373/2011

Требование: О взыскании задолженности по контракту на оказание услуг на объектах муниципальной собственности.

Обстоятельства: Во исполнение контракта подрядчик оказывал услуги по уборке территории. Предъявленные подрядчиком акты о приемке выполненных работ заказчик не подписал и не оплатил.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт выполнения работ и неоплата их заказчиком подтверждены. Представленные заказчиком дефектные акты составлены в одностороннем порядке.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—13567/2011

Требование: О взыскании неустойки по государственным контрактам.

Обстоятельства: Заказчик ссылался на просрочку исполнения обязательств подрядчиком и ненаправление ответа на претензию об уплате договорной неустойки.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку факт нарушения сроков выполнения работ подтвержден.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 23.12.2011 по делу N А63—3885/2011

Требование: О признании недействительными протоколов проведения торгов на право заключения государственных контрактов, размещения заказов, результатов, недействительными решений антимонопольного органа.

Обстоятельства: Общество полагало, что непринятие заявок на участие в торгах направлен на ограничение конкуренции.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку вторые части заявок общества подписаны лицом, не имеющим права действовать от имени общества. Оснований для признания незаконными действий по размещению заказов, результатов аукционов и недействительными решений не имеется.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ ОСПАРИВАНИИ НЕНОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ОРГАНОВ, ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—3258/2011

Требование: О признании незаконным отказа принять решение о признании недоимки (налоги, сборы) и задолженности по пеням и штрафам безнадежными к взысканию.

Обстоятельства: Налоговый орган указал, что преюдициальное решение суда не обжаловалось, заявление о взыскании задолженности в суд не направлялось, соответственно ходатайство о восстановлении пропущенного срока взыскания не отклонялось. Судебный акт не поименован в числе документов.

Решение: Требование удовлетворено в части, поскольку решением суда установлен факт истечения общего срока на принудительное взыскание спорной недоимки.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—3436/2011

Требование: О признании недействительным постановления мэра в части утверждения земельного участка, постановление администрации о внесении изменений в пункт вышеуказанного акта.

Обстоятельства: Общество полагало, что оспариваемыми постановлениями, которыми уменьшен размер принадлежащего ему земельного участка и изменено его целевое назначение, нарушены его права как собственника недвижимого имущества.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку обществом пропущен срок на обжалование, установленный ч. 4 ст. 198 АПК РФ, и избран ненадлежащий способ защиты прав.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ О НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВЕ)

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—2655/2011

Требование: О взыскании убытков и судебных расходов.

Обстоятельства: Истец считал, что действиями ответчика, неправильно распределившего конкурсную массу между кредиторами с текущими требованиями, причинены убытки в виде неполученного вознаграждения.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку действия ответчика при исполнении им обязанностей конкурсного управляющего не признаны в установленном порядке незаконными.

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—1496/2010

Требование: О восстановлении права на корпоративный контроль в обществе, определении соотношения долей участия акционеров в уставном капитале общества, обязании налогового органа внести необходимые изменения в ЕГРЮЛ.

Обстоятельства: Истец ссылался на отсутствие волеизъявления на передачу принадлежащих ему 25 процентов акций и незаконное распределение их собранием акционеров.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку срок исковой давности истек.

ПРИОБРЕТЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А32—14310/2009

Требование: О признании права собственности на не завершенный строительством объект.

Обстоятельства: По мнению администрации, при возведении спорного здания обществом нарушены вид разрешенного использования земельного участка и нормы водоохранного законодательства.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не дана оценка действиям общества по представлению в уполномоченный орган всей совокупности документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А20—2548/2010

Требование: О сносе самовольно возведенных строений.

Обстоятельства: Администрация полагала, что строительство объектов осуществлено с нарушением градостроительных и строительных норм и правил, представляет угрозу третьим лицам при условии их сохранения.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не выяснено, с какого момента администрация знала или должна была знать о строительстве спорных объектов, не решен вопрос о вызове эксперта в судебное заседание для дачи пояснений о том, каким именно СНиПам не отвечают строения.

ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А22—286/2011

Требование: О признании недействительным решения о государственной регистрации ликвидации ООО, свидетельства, обязании отменить записи о ликвидации ООО и восстановить регистрационную запись в ЕГРЮЛ.

Обстоятельства: Истец полагал, что его права нарушены неуведомлением о ликвидации ООО.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку промежуточный и ликвидационный балансы содержали не соответствующие действительности сведения об отсутствии у ООО кредиторской задолженности перед истцом.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОДРЯД

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А20—183/2011

Требование: О взыскании неосновательного обогащения и расходов на услуги представителя.

Обстоятельства: Генподрядчик полагал, что стоимость выполненных работ субподрядчиком завышена, составил минусовой акт о приемке выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и направил их субподрядчику для подписания. Субподрядчик не подписал названные документы и не возвратил излишне уплаченные денежные средства.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку установлено, что договор подряда не соответствует нормам ст. 740 ГК РФ, в связи с чем является незаключенным.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А25—782/2011

Требование: О взыскании в доход республиканского бюджета денежных средств, излишне уплаченных за работы, выполненные по договору подряда.

Обстоятельства: Предприятие полагало, что при расчетах общество необоснованно применило завышенный коэффициент удорожания стоимости работ, что привело к удорожанию работ и излишней уплате.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку срок исковой давности, о применении которого заявило общество, пропущен.

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КООПЕРАТИВЫ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А15—977/2010

Требование: О признании недействительными решений о регистрации и внесении изменений в сведения о кооперативе в ЕГРЮЛ, решений общего собрания членов кооператива.

Обстоятельства: По мнению членов кооператива, общие собрания, в результате которых освобожден от должности прежний руководитель и назначен новый, созваны и проведены с нарушением ст. ст. 21, 22, 24, 30 ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» и положений устава кооператива.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку оспариваемые решения приняты при наличии кворума, прав и законных интересов членов кооператива не нарушают.

ПРАВОНАРУШЕНИЯ ПРОТИВ ПОРЯДКА УПРАВЛЕНИЯ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А15—1289/2011

Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ч. 5 ст. 19.8 КоАП РФ за непредставление в установленный срок запрошенных документов и информации.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку антимонопольным органом предприняты все возможные и достаточные меры для уведомления предпринимателя о необходимости представить документы и информацию, а также о дате и времени составления протокола об административном правонарушении.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ФАКТОВ, ИМЕЮЩИХ ЮРИДИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 28.12.2011 по делу N А01—99/2011

Обстоятельства: Определением заявление об установлении факта идентичности объекта, указанного в плане приватизации предприятия, объекту, описанному в техническом паспорте на подъездные железнодорожные пути предприятия оставлено без рассмотрения, ввиду наличия спора о праве, который должен быть разрешен в порядке искового производства.

Решение: Определение оставлено без изменения.

ЛИЦА, УЧАСТВУЮЩИЕ В ДЕЛЕ, И ИНЫЕ УЧАСТНИКИ АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССА

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А63—791/2009

Требование: О признании недействительным решения об отказе в государственной регистрации юридического лица, обязании внести в ЕГРЮЛ изменения.

Обстоятельства: Отказ мотивирован тем, что в заявлении о внесении в ЕГРЮЛ изменений содержались недостоверные сведения в части лица имеющего права предоставлять интересы юридического лица без доверенности.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку основания для отказа в регистрации не имелось, проведение правовой экспертизы представленных документов не предусмотрено ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ПРЕКРАЩЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А63—3244/2011

Требование: О расторжении государственного контракта на поставку оборудования, обязании демонтировать установленное оборудование и взыскании договорной неустойки.

Обстоятельства: Министерство не приняло поставку и установку спорного оборудования по причинам несоответствия характеристик спорного товара условиям контракта.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку поставка оборудования с отмеченными недостатками обоснованно расценена как существенное нарушение условий контракта. Размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

ПОСТАВКА ТОВАРОВ И ПРОДУКЦИИ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А63—2893/2011

Требование: О взыскании неустойки по государственному контракту на поставку лекарственных средств для государственных нужд.

Обстоятельства: Поставщик по товарным накладным и актам приема-передачи поставил товар с нарушением установленного контрактом срока.

Решение: Требование удовлетворено в части, поскольку доказан факт просрочки поставки товара. Размер неустойки снижен на основании ст. 333 ГК РФ.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ НА ЗЕМЛЮ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—8282/2011

Требование: О расторжении договора аренды земельного участка.

Обстоятельства: Арендодатель ссылался на длительное неисполнение арендатором обязанности по внесению установленной договором арендной платы и отказ от подписания соглашения о расторжении договора.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку подтвержден факт длительного неисполнения арендатором обязательства по договору. Порядок расторжения договора соблюден.

Дополнительно: Материалы дела подтверждают, что о начавшемся судебном процессе и дате судебного заседания арендатор был надлежаще извещен с соблюдением требований, установленных ст. ст. 121 и 123 АПК РФ.

ОБРАЗОВАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—6747/2011

Требование: О признании недействительным отказа в государственной регистрации внесения изменений в сведения о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ.

Обстоятельства: Налоговым органом установлено, что фактически по указанному в заявлении адресу общество не находилось, вывеска с названием организации не установлена, управляющий орган организации отсутствует.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку представлены все необходимые документы для государственной регистрации изменений в учредительных документах. Несоответствие адреса, указанного в учредительных документах, является устранимым обстоятельством.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А22—578/2011

Требование: О признании незаконным решения налогового органа.

Обстоятельства: Прокурор полагал, что оспариваемым решением нарушены права и законные интересы РФ на ведение государственных реестров в установленном порядке и владение достоверными федеральными информационными ресурсами.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку хозрасчетный участок не обладал признаками юридического лица, в связи с чем его регистрация в качестве такового, как и последующая государственная регистрация его реорганизации, неправомерна.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КАДАСТРЫ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ. ПАСПОРТИЗАЦИЯ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—4864/2011

Требование: О признании недействительным отказа от внесения изменений в сведения государственного кадастрового учета, обязании пересмотреть кадастровую стоимость земельного участка и установить ее в размере рыночной стоимости.

Обстоятельства: Отказ мотивирован невозможностью пересмотра стоимости участка за истечением предусмотренного ст. 24.19 ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» шестимесячного срока.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку спор по существу заявленных требований не разрешен.

ТАРИФЫ И ЛЬГОТЫ ПО ОПЛАТЕ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—24615/2010

Требование: О взыскании задолженности за тепловую энергию.

Обстоятельства: Считая, что общедомовой прибор учета не в полном объеме обеспечивает учет поставляемой энергии, энергоснабжающая организация произвела дополнительное начисление, которое, по ее мнению, позволяет установить точное количество потребленной энергии. Абонент отказался от оплаты указанного количества энергии.

Встречное требование: О взыскании стоимости недопоставленной тепловой энергии и расходов по оплате услуг представителя.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не дана надлежащая оценка доводам абонента о поставке коммунального ресурса ненадлежащего качества, не определен размер задолженности с учетом качества и по тарифам используемым для расчета размера платы за коммунальные услуги.

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—14233/2009

Обстоятельства: Определением назначена экспертиза, производство по делу приостановлено до получения ее результатов.

Решение: Определение оставлено без изменения в связи с тем, что возможность его обжалования законодательством не предусмотрена.

НЕУСТОЙКА

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А53—10899/2011

Требование: О взыскании неустойки по муниципальным контрактам на участие в долевом строительстве многоквартирного дома.

Обстоятельства: Учреждение полагало, что общество нарушило сроки передачи квартир. Претензия об уплате неустойки обществом не исполнена.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку факт нарушения обязательств подтвержден. Размер неустойки снижен по правилам ст. 333 ГК РФ ввиду ее несоразмерности последствиям нарушения обязательств.

ОТОПЛЕНИЕ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—9511/2011

Требование: О взыскании задолженности за поставленную энергию.

Обстоятельства: Общество отклонило просьбу собственника помещений об отключении их от центрального отопления и выставило счет на оплату поставленной вне договора энергии.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не привлечен к участию в деле третьим лицом арендатор помещений, не исследованы обстоятельства заключения им договора теплоснабжения, не рассмотрен вопрос о назначении экспертизы о возможности отключения от системы отопления помещений, не установлено, предпринимались ли меры по отключению помещений от системы.

КРУПНЫЕ СДЕЛКИ ОБЩЕСТВА. СДЕЛКИ, В КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—35275/2010

Требование: О признании недействительными договоров поручительства, договора ипотеки, обязании аннулировать запись о регистрации договора ипотеки.

Обстоятельства: Истец полагал, что в результате заключения оспариваемых договоров он лишен возможности получить удовлетворение собственных требований, вытекающих из договора цессии.

Требования третьих лиц: О признании недействительными как сделок с заинтересованностью договоров поручительства, договора ипотеки, аннулировании записи о регистрации договора ипотеки.

Решение: 1) В удовлетворении требования отказано, поскольку доказано, что при заключении договоров не нарушены положения ст. 10 ГК РФ; 2) Требование третьего лица передано на новое рассмотрение, поскольку не проверено, имеет ли место факт злоупотребления правом.

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ СРОКИ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—21628/2010

Обстоятельства: Определением возвращена апелляционная жалоба в связи с пропуском срока ее подачи и признанием причин пропуска не уважительными.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—19366/2010

Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с отказом в удовлетворении ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Решение: Определение оставлено без изменения.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А32—8631/2011

Обстоятельства: Определением апелляционная жалоба возвращена заявителю в связи с пропуском срока для ее подачи.

Решение: Определение оставлено без изменения.

ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—1953/2011

Требование: О признании недействительными требований налогового органа.

Обстоятельства: По результатам проверки налоговой декларации по НДС налоговый орган принял решение о зачете переплаты налога и начислении процентов, подлежащих уплате, на излишне зачтенные в заявленном порядке денежные средства.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку в спорный период общество имело переплату, превышающую излишне заявленный к возмещению НДС, факт пользования бюджетными денежными средствами не подтвержден.

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНЫМ ФОНДОМ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А32—15571/2011

Требование: О признании общества управляющей компанией многоквартирного дома.

Обстоятельства: Общество ссылалось на фактическое оказание услуг по управлению домом, наличие судебных актов о взыскании с него стоимости восстановительного ремонта в связи с ненадлежащим исполнением обязанности по содержанию, на отказ в его иске к гражданам, с которыми не заключены договора на управление и техническое обслуживание.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку в нарушение норм ЖК РФ статус управляющей организации не подтвержден.

ОБРАЩЕНИЕ ВЗЫСКАНИЯ НА ИМУЩЕСТВО ДОЛЖНИКА

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А25—263/2010

Требование: О признании незаконными действий судебного пристава-исполнителя, недействительным договора купли-продажи и применении последствий недействительности сделки.

Обстоятельства: Внешний управляющий полагал, что реализация арестованного имущества повлекла неравноценное встречное предоставление для должника.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку в результате произвольного определения стоимости подлежащего реализации имущества, без привлечения оценщика, имущество, в нарушение норм ФЗ «Об исполнительном производстве», реализовано по существенно заниженной цене.

ПОДРЯДНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А15—790/2011

Требование: Об обязании подписать акты о приемке и справки о стоимости выполненных работ и затрат, взыскании долга по государственному контракту на строительно-монтажные работы.

Обстоятельства: Предприятие спорную документацию не подписало, от исполнения обязательств по оплате отказалось, сославшись на отсутствие финансовой возможности.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку наличие у предприятия полномочий на размещение заказа, либо самостоятельное заключение государственного контракта не установлено.

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А63—4109/2011

Требование: О взыскании стоимости выполненных и неоплаченных работ по договору подряда.

Обстоятельства: Работы выполнены в полном объеме, что подтверждается подписанным в двустороннем порядке актом и справкой о стоимости, при подписании которых заказчик указал на удержание с подрядчика неустойки за просрочку выполненных работ и не выплатил эту сумму.

Встречное требование: О взыскании неустойки за несвоевременное исполнение обязательства.

Решение: 1) Требование удовлетворено, поскольку выполнение ремонтных работ и их неоплата подтверждены; 2) Встречное требование удовлетворено в части, так как несвоевременное исполнение обществом обязательства по выполнению ремонтных работ доказано. Размер неустойки снижен ввиду ее несоразмерности.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А15—553/2011

Требование: О признании недействительным решения антимонопольного органа.

Обстоятельства: Оспариваемым актом общество в лице своего филиала признано нарушившим ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции» за отключение электроэнергии добросовестным потребителям и потребителям, ограничение режима энергопотребления которых ниже уровня аварийной брони.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку факт нарушения требований ФЗ «Об электроэнергетике» и Правил, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 N 530, подтвержден.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О СДЕЛКАХ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 27.12.2011 по делу N А15—2761/2010

Требование: О взыскании задолженности и пени по договорам купли-продажи.

Обстоятельства: Продавец ссылался на подписание покупателем актов приема-передачи транспортных средств без каких-либо замечаний и невнесение оплаты по счетам.

Встречное требование: О признании недействительными спорных договоров.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку намерения сторон не исполнять договора не подтверждены.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА И ДОКАЗЫВАНИЕ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А63—7505/2009

Требование: Об отмене постановления о привлечении к ответственности по ст. 14.31 КоАП РФ за злоупотребление доминирующим положением в части необоснованного отключения магазина от центральной теплосети.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку факт совершения правонарушения доказан.

НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ ПО НДС

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А63—3755/2009

Требование: О признании недействительными решений налоговых органов, обязании возвратить спорную сумму НДС и взыскать проценты за просрочку возврата налога.

Обстоятельства: По результатам проверки налоговой декларации по возмещению НДС обществу начислен штраф по п. 1 ст. 126 НК РФ, за непредставление и несвоевременное предоставление документов по требованию налогового органа, предъявленный к возмещению из бюджета НДС уменьшен.

Решение: Требование удовлетворено частично, поскольку условия применения налоговых вычетов для части операций, облагаемых НДС, выполнены.

СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А53—5563/2011

Требование: Об отмене решения фонда социального страхования.

Обстоятельства: Оспариваемым решением предприниматель привлечен к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку фонд не обеспечил предпринимателю возможность участия в процессе рассмотрения материалов проверки и представления своих объяснений.

ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ И ОБЪЕКТЫ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А32—36388/2010

Требование: О признании недействительным договора купли-продажи земельного участка, отсутствующим права собственности предпринимателя на земельный участок.

Обстоятельства: Прокурор полагал, что администрация не была уполномочена на распоряжение относящимся к федеральной собственности и расположенным в границах округа санитарной охраны курорта регионального значения земельным участком.

Решение: Дело передано на новое рассмотрение, поскольку не установлены возможность совершения сделки без включения недействительной ее части и подлежащий судебной защите охраняемый законом интерес.

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА НА ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А32—33299/2010

Требование: О признании незаконным отказа в изменении вида разрешенного использования земельного участка, обязании изменить его вид.

Обстоятельства: Заявитель полагал, что отказ нарушает права собственников помещений многоквартирного дома на регистрацию права общей долевой собственности на земельный участок.

Решение: В удовлетворении требования отказано, поскольку земельный участок не формировался для эксплуатации многоквартирного жилого дома.

ТАМОЖЕННАЯ СТОИМОСТЬ

Постановление ФАС Северо-Кавказского округа от 26.12.2011 по делу N А32—11838/2011

Требование: О признании незаконными действий таможенного органа.

Обстоятельства: Таможенный орган счел заявленную таможенную стоимость товара документально не подтвержденной, отказал в применении первого метода определения таможенной стоимости ввезенного товара и скорректировал ее на основании шестого метода.

Решение: Требование удовлетворено, поскольку основания, исключающие определение таможенной стоимости товаров по первому методу, и необходимость ее корректировки не подтверждены.